1.竞投条件
佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心作为佛山市顺德区北滘镇美的科创园南侧道路建设工程的发包人，建设资金来自财政资金。现对该项目的10kv线路拆除及路灯箱变安装工程进行公开竞投。
2.工程概况
2.1工程名称：佛山市顺德区北滘镇美的科创园南侧道路建设工程--10kv线路拆除及路灯箱变安装工程
2.3建设地点：顺德区北滘镇美的科创园广教路细海河旁。
2.4建设规模：佛山市顺德区北滘镇美的科创园南侧道路建设工程位于美的科创园地块南侧，工程西起广乐路，东至林港路，道路全程约360米，道路等级为城市支路。
2.5工期：60日历天。
2.6本项目竞投预算价（即招标控制价）为：￥583478.87元；
本项目竞投折率上下限为：最高折率（即竞投的折率上限）：85%；最低折率（即竞投的折率下限）：80%。
2.7工程内容：佛山市顺德区北滘镇美的科创园南侧道路建设工程--10kv线路拆除及路灯箱变安装工程位于美的科创园广教路细海河旁，在绿化用地占用约20平方，安装1台315kva路灯箱变，新建顶管(1xhdpeφ160/12)453米、新建电缆（zryjv22-8.7/15kv-3x70)480米等，具体详见工程量清单及图纸。
2.8承包方式：按综合单价承包，包工、包料、包机械设备、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包资料移交（归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包风险因素、包环境保护、包水电费用、包税金及规费等。
2.9质量要求：工程质量符合现行国家、地区及行业规定的竣工标准、验收规范，符合招标（竞投）文件、设计图纸要求的工程技术指标或标准的要求。因承包人原因造成工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。
3.竞投人资格要求
3.1 法人资格
竞投人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期；
3.2资质要求
3.2.1竞投人须具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级或以上资质，且持有《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级或以上许可证，资质证书应在有效期限范围内。
注：资质证书有效期延续符合《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》粤建许函〔2023〕820号文件规定的按其执行。
3.2.2竞投人须持有有效的《安全生产许可证》。
3.2.3本工程不接受联合体竞投。
3.3 竞投人应在“佛山市建筑诚信评价体系管理平台”办理登记并获得对应行业（类别：建筑业企业）的建筑行业诚信档案，在竞标截止日当天诚信等级为b级或以上且状态显示为“正常”；
3.4对拟派项目负责人的资格要求
3.4.1对拟派项目负责人的资格要求：1人，须具有注册于竞投人本单位的电力工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（①一级建造师须按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求提供一级建造师注册证书电子证照打印件，否则发包人不予认可，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；②广东省二级建造师须按《广东省建设执业资格中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》要求提供新版二级建造师注册证书电子证照打印件，否则发包人不予认可，二级执业师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；③广东省外的二级建造师须按当地政策文件办理注册并提供有效的注册证书打印件（或复印件），如有最新文件，按最新文件执行）；
3.4.2须具有有效的《安全生产考核合格证（b证）》（竞投人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页截图打印件或电子证照打印件）。
3.4.3需提供竞投人近期（扣除发布竞投公告当月往前顺推6月，即2024年3月至2024年8月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以竞投人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。
3.4.4拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，并且拟派项目负责人必须未被锁定，若发现其在相关系统中未登记或已被锁定，则视为自动放弃投标权利。
3.5对竞投人企业的信誉要求
3.5.1竞投人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。
3.5.2竞投人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。
3.5.3竞投人企业在近三年内（自本项目竞投公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。
******法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，竞投人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目竞投。
******改革局等8 部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用【2019】1 号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的竞投人，不得参加投标。
3.5.6与发包人存在利害关系可能影响竞投公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞投。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关竞投均无效。
******管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）的规定，对于被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施“限制其参与我市工程建设项目投标”的行政处罚，且仍处于限制投标期内的潜在投标人，以及被纳入全国安全生产联合惩戒“黑名单”和行业诚信系统管理“黑名单”进行管理的潜在竞投人，不得参加竞投。
3.5.8 发包人有权拒绝近两年内被认定有违法违规、失信等不良行为，或本单位履约评价得分低于70分的单位参与竞投。
3.6竞投人业绩要求：
竞标人在近三年内（自2021年1月1日至竞标截止之日止，以竣工验收时间为准），须独立承接过至少1项单项合同金额46万元（或以上）佛山市内的电力工程施工业绩。竞投人须提供相关业绩的施工合同关键页复印件、竣工验收报告或竣工验收备案表复印件，上述材料须加盖投标人公章。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明（加盖业主公章）并须附有业主方的联系人及联系电话。
4.竞投资料获取
4.1竞投公告发布时间：2024年9月5日（北京时间）。
4.2如对本项目有竞投意向，可于竞投公告发布之日起在佛山市顺德区北滘镇政务网（************有限公司网页（******/）查阅下载竞投文件等资料。
5.交易保证金
5.1本项目不收取交易保证金。
6.竞投响应文件的递交
6.1竞投响应文件递交的截止时间：2024年9月13日14时30分（北京时间），竞投人应于：2024年9月13日14时00分～14时30分（北京时间）内递交竞投响应文件。
6.2竞投响应文件递交地址：佛山市顺德区公共资源交易中心北滘分中心（北滘镇广教路1号慧聪家电城1座101号），逾期送达或未送达指定地点的竞投响应文件，发包人将不予受理。
6.3出席人员要求：
6.3.1竞投人代表必须是法定代表人（或其授权代理人）和项目负责人，项目负责人可以作为法定代表人的授权代理人，项目负责人必须到场。
6.3.2在竞投截止时******居民身份证检查核对。由授权代理人（包括项目负责人作为授权代理人时）参与竞投的，需同时提供法定代表人签字或盖私章并加盖单位公章的授权委托书。如果未能提供发包人认可的身份证明文件和授权委托书的，发包人将有权拒绝其竞标。
6.3.3授权委托书中的授权代理人须与递交竞投响应文件的授权代理人为同一人，否则发包人有权不接收竞投响应文件。
7.发布公告
本次竞投公告同时在佛山市顺德区北滘镇政务网（************有限公司网页（******/）发布。公告内容和时间不一致时，以佛山市顺德区北滘镇政务网发布的为准。
8.其他
8.1竞投人在竞投截止时间前，应通过佛山市顺德区北滘镇政务网（************有限公司网页（******/）随时查看有关该工程竞投文件的澄清、补充、修改内容。竞投文件的澄清、补充、修改内容不一致时，以最后发出的文件为准。竞投文件的澄清、补充、修改文件一经在上述网站发布，视作已发放给所有竞投人，各竞投人应随时关注项目信息，否则，由此引起的一切后果由竞投人自行承担。
8.2本次竞投采用的评审办法是合理低价法。
9.联系方式
发包人：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心
办公地址：佛山市顺德区北滘镇蓬莱一路2号
联系人：洪小姐联系电话：0757-******
******有限公司
办公地址：佛山市顺德区大良凤山西路23号新旺力商厦10楼1001室
联系人：谭小姐联系电话：0757-******
传真：0757-******邮政编码：528300
注：公告相关附件请浏览佛山市顺德区北滘镇政务网相关公告
佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心作为佛山市顺德区北滘镇美的科创园南侧道路建设工程的发包人，建设资金来自财政资金。现对该项目的10kv线路拆除及路灯箱变安装工程进行公开竞投。
2.工程概况
2.1工程名称：佛山市顺德区北滘镇美的科创园南侧道路建设工程--10kv线路拆除及路灯箱变安装工程
2.3建设地点：顺德区北滘镇美的科创园广教路细海河旁。
2.4建设规模：佛山市顺德区北滘镇美的科创园南侧道路建设工程位于美的科创园地块南侧，工程西起广乐路，东至林港路，道路全程约360米，道路等级为城市支路。
2.5工期：60日历天。
2.6本项目竞投预算价（即招标控制价）为：￥583478.87元；
本项目竞投折率上下限为：最高折率（即竞投的折率上限）：85%；最低折率（即竞投的折率下限）：80%。
2.7工程内容：佛山市顺德区北滘镇美的科创园南侧道路建设工程--10kv线路拆除及路灯箱变安装工程位于美的科创园广教路细海河旁，在绿化用地占用约20平方，安装1台315kva路灯箱变，新建顶管(1xhdpeφ160/12)453米、新建电缆（zryjv22-8.7/15kv-3x70)480米等，具体详见工程量清单及图纸。
2.8承包方式：按综合单价承包，包工、包料、包机械设备、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包资料移交（归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包风险因素、包环境保护、包水电费用、包税金及规费等。
2.9质量要求：工程质量符合现行国家、地区及行业规定的竣工标准、验收规范，符合招标（竞投）文件、设计图纸要求的工程技术指标或标准的要求。因承包人原因造成工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。
3.竞投人资格要求
3.1 法人资格
竞投人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期；
3.2资质要求
3.2.1竞投人须具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级或以上资质，且持有《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级或以上许可证，资质证书应在有效期限范围内。
注：资质证书有效期延续符合《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》粤建许函〔2023〕820号文件规定的按其执行。
3.2.2竞投人须持有有效的《安全生产许可证》。
3.2.3本工程不接受联合体竞投。
3.3 竞投人应在“佛山市建筑诚信评价体系管理平台”办理登记并获得对应行业（类别：建筑业企业）的建筑行业诚信档案，在竞标截止日当天诚信等级为b级或以上且状态显示为“正常”；
3.4对拟派项目负责人的资格要求
3.4.1对拟派项目负责人的资格要求：1人，须具有注册于竞投人本单位的电力工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（①一级建造师须按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求提供一级建造师注册证书电子证照打印件，否则发包人不予认可，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；②广东省二级建造师须按《广东省建设执业资格中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》要求提供新版二级建造师注册证书电子证照打印件，否则发包人不予认可，二级执业师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；③广东省外的二级建造师须按当地政策文件办理注册并提供有效的注册证书打印件（或复印件），如有最新文件，按最新文件执行）；
3.4.2须具有有效的《安全生产考核合格证（b证）》（竞投人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页截图打印件或电子证照打印件）。
3.4.3需提供竞投人近期（扣除发布竞投公告当月往前顺推6月，即2024年3月至2024年8月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以竞投人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。
3.4.4拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，并且拟派项目负责人必须未被锁定，若发现其在相关系统中未登记或已被锁定，则视为自动放弃投标权利。
3.5对竞投人企业的信誉要求
3.5.1竞投人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。
3.5.2竞投人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。
3.5.3竞投人企业在近三年内（自本项目竞投公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。
******法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，竞投人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目竞投。
******改革局等8 部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用【2019】1 号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的竞投人，不得参加投标。
3.5.6与发包人存在利害关系可能影响竞投公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞投。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关竞投均无效。
******管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）的规定，对于被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施“限制其参与我市工程建设项目投标”的行政处罚，且仍处于限制投标期内的潜在投标人，以及被纳入全国安全生产联合惩戒“黑名单”和行业诚信系统管理“黑名单”进行管理的潜在竞投人，不得参加竞投。
3.5.8 发包人有权拒绝近两年内被认定有违法违规、失信等不良行为，或本单位履约评价得分低于70分的单位参与竞投。
3.6竞投人业绩要求：
竞标人在近三年内（自2021年1月1日至竞标截止之日止，以竣工验收时间为准），须独立承接过至少1项单项合同金额46万元（或以上）佛山市内的电力工程施工业绩。竞投人须提供相关业绩的施工合同关键页复印件、竣工验收报告或竣工验收备案表复印件，上述材料须加盖投标人公章。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明（加盖业主公章）并须附有业主方的联系人及联系电话。
4.竞投资料获取
4.1竞投公告发布时间：2024年9月5日（北京时间）。
4.2如对本项目有竞投意向，可于竞投公告发布之日起在佛山市顺德区北滘镇政务网（************有限公司网页（******/）查阅下载竞投文件等资料。
5.交易保证金
5.1本项目不收取交易保证金。
6.竞投响应文件的递交
6.1竞投响应文件递交的截止时间：2024年9月13日14时30分（北京时间），竞投人应于：2024年9月13日14时00分～14时30分（北京时间）内递交竞投响应文件。
6.2竞投响应文件递交地址：佛山市顺德区公共资源交易中心北滘分中心（北滘镇广教路1号慧聪家电城1座101号），逾期送达或未送达指定地点的竞投响应文件，发包人将不予受理。
6.3出席人员要求：
6.3.1竞投人代表必须是法定代表人（或其授权代理人）和项目负责人，项目负责人可以作为法定代表人的授权代理人，项目负责人必须到场。
6.3.2在竞投截止时******居民身份证检查核对。由授权代理人（包括项目负责人作为授权代理人时）参与竞投的，需同时提供法定代表人签字或盖私章并加盖单位公章的授权委托书。如果未能提供发包人认可的身份证明文件和授权委托书的，发包人将有权拒绝其竞标。
6.3.3授权委托书中的授权代理人须与递交竞投响应文件的授权代理人为同一人，否则发包人有权不接收竞投响应文件。
7.发布公告
本次竞投公告同时在佛山市顺德区北滘镇政务网（************有限公司网页（******/）发布。公告内容和时间不一致时，以佛山市顺德区北滘镇政务网发布的为准。
8.其他
8.1竞投人在竞投截止时间前，应通过佛山市顺德区北滘镇政务网（************有限公司网页（******/）随时查看有关该工程竞投文件的澄清、补充、修改内容。竞投文件的澄清、补充、修改内容不一致时，以最后发出的文件为准。竞投文件的澄清、补充、修改文件一经在上述网站发布，视作已发放给所有竞投人，各竞投人应随时关注项目信息，否则，由此引起的一切后果由竞投人自行承担。
8.2本次竞投采用的评审办法是合理低价法。
9.联系方式
发包人：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心
办公地址：佛山市顺德区北滘镇蓬莱一路2号
联系人：洪小姐联系电话：0757-******
******有限公司
办公地址：佛山市顺德区大良凤山西路23号新旺力商厦10楼1001室
联系人：谭小姐联系电话：0757-******
传真：0757-******邮政编码：528300
注：公告相关附件请浏览佛山市顺德区北滘镇政务网相关公告
