新（虫雷）岗变电站迁建工程项目-配套10kv临时施工电源部分
招标公告
1.招标条件
新（虫雷）岗变电站迁建工******有限公司，建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目的工程施工进行公开招标。
2.工程概况与招标范围
******街道佛山市南海区广东金融高新技术服务区，桂澜北路与海五路交叉口西北角。
2.2 项目建设规模：新（虫雷）岗变电站迁建工程拟建占地面积为12290.1平方米，总建筑面积为60382.37平方米的新（虫雷）岗变电站，拟建输变电工区、地下室、配电装置楼、变电工程、线路工程、配网工程、通信工程、室外附属配套工程部分等。本次招标为新（虫雷）岗变电站迁建工程项目-配套10kv临时施工电源部分部分，包括10kv线路、800kva临时箱变及箱变出线箱的安装及系统调试等，具体详见清单等。
2.3 计划工期：施工总工期为45个日历天，实际开工日期以招标人发出的开工通知为准；竣（完）工日期不因雨天、假期及办理各方面的手续（供电报装从正式受理到进场接通时间除外）等因素而延后。如因承包人的原因导致工期延期的（遇不可抗力因素除外），则每延误一天，承包人须向发包人支付违约金10000元。
2.4 本招标工程不分标段，招标内容、规模和招标控制价（最高投标限价）：
招标内容：具体详见施工图纸及工程量清单。
招标控制价（最高投标限价）：本项目的招标控制价（最高投标限价）为￥976,471.87元。
2.5 承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。
2.6 工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。
2.7安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到合格标准。
3.资格审查方式
本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。
4.投标人资格要求
投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：
4.1 法人资格
投标人应具有在中华人民共和国境内注册的有效的独立企业法人营业执照。
4.2 对投标人企业的资质要求
4.2.1投标人须符合以①或②项资质要求：
①具有承接本工程所需的输变电工程专业承包三级或以上资质。
******委员会）或其派出机构颁发的有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承装、承修、承试类五级（或以上）。
4.2.2 本工程不接受联合体投标。
4.3投标人须持有有效的《安全生产许可证》。
4.4 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：******）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。
4.5 对投标人拟派项目负责人的要求
4.5.1对拟派项目负责人的资格要求：1名，对拟派项目负责人的资格要求须具备注册于投标人本单位的机电工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（在广东省内注册的二级建造师可提供“取得广东省二级建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（b证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。
4.5.2拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。
4.5.3需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件为准。【注：有效的社保证明材料包括：投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明原件或复印件并加盖投标人公章；或投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件并加盖投标人公章。
4.5.5投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。如本项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。
4.6专职安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（c证）》或《安全生产考核合格证（综合类c3证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且为投标单位在职人员。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件的扫描件为准。
4.7对投标人企业的信誉要求
4.7.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
4.7.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）
4.7.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）
******法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。
******改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。
******管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数（2022）14号），对在工程建设领域安全生产工作中存在瞒报、谎报、迟报生产安全事故、拒不缴纳罚款、拒不执行政府部门指令等行为，或在投标过程中不按招标文件要求如实汇报生产安全事故情况，依法依规被限制其在一定时限内参与我市工程建设项目投标，尚处于限制投标期内的，不得参与投标。
******管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数（2022）14号），对在广东辖区内发生较大及以上建筑施工安全事故的企业，或在佛山辖区内发生死亡2人及以下一般事故的企业，或频发事故的企业，依法依规被严格限制其在我市范围内参与招标投标活动，尚处于限制期内的，不得参与投标。
5.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取
5.1招标公告发布时间：2024年8月6日至2024年8月8日（北京时间）。
******有限公司购买，施工图纸制作成光盘，投标人以现金方式购买招标文件和领取施工图纸光盘时不须携带任何证明材料。
******有限公司报名；逾期不购买招标文件的，均视为自动放弃投标权利。
电话：0757-****** 联系人：曾小姐
售价：招标文件每套人民币现金300元（含电子版），售后不退。
备注：投标人报名成功后，领取招标代理开出的“投标单位已经购买招标文件资料”的相关凭证依据，并在递交投标资料当日出具该凭证，否则招标代理或招标人有权不接收其投标文件资料。
5.3报名时间：2024年8月6日至2024年8月8日止（8时30分至12时00分、14时00分******有限公司报名。
6.投标保证金（本项目不适用）
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2024年8月12日10时00分（北京时间），投标人应于2024年8月12日9时30分～10时00分（北京时间）内递交投标文件。
******有限公司(佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦27楼)。
7.3投标人须派授权代理人在投标截止时间前递交投标文件。授权代理人在递交投标文件时须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书、授权委托书供招标人核查，核查未通过的，招标人将不予接收其投标文件。
备注：法定代表人证明书和授权委托书除附在资格审查资料及投标文件中外，还须另外随身携带一份；未随身携带身份证明文件的招标人将不予接收其投标文件。
7.4，投标文件密封情况检查由招标人和招标代理机构在接收投标文件时实施并当场宣布检查结果。投标文件的密封性不符合招标文件要求的，招标人将不予接收其投标文件。
******改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》（佛发改招〔2013〕11号）的要求，在投标文件首页******委员会将否决其投标。
8.发布公告的媒介
******有限公司网站(******/)发布。
9.异议与投诉
9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起5日内向行政监督部门实名投诉。
9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。
10.其他
10.1投标人要求澄清招标文件，应当按照招标文件中指定的电子信箱（或地址）在投标截止10天前通过电子邮件或书面形式传递给招标代理机构。投标人传递的电子邮件或书面投标疑问应列明招标项目名称，但不得署名，否则其投标疑问招标人将不予答复。
******有限公司网站(************有限公司网站(******/)下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。
10.3投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时，招标人将依法重新组织招标。
10.4本次招标采用的评定标办法是综合评估法。
11.联系方式
******有限公司
2024年8月6日
招标公告
1.招标条件
新（虫雷）岗变电站迁建工******有限公司，建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目的工程施工进行公开招标。
2.工程概况与招标范围
******街道佛山市南海区广东金融高新技术服务区，桂澜北路与海五路交叉口西北角。
2.2 项目建设规模：新（虫雷）岗变电站迁建工程拟建占地面积为12290.1平方米，总建筑面积为60382.37平方米的新（虫雷）岗变电站，拟建输变电工区、地下室、配电装置楼、变电工程、线路工程、配网工程、通信工程、室外附属配套工程部分等。本次招标为新（虫雷）岗变电站迁建工程项目-配套10kv临时施工电源部分部分，包括10kv线路、800kva临时箱变及箱变出线箱的安装及系统调试等，具体详见清单等。
2.3 计划工期：施工总工期为45个日历天，实际开工日期以招标人发出的开工通知为准；竣（完）工日期不因雨天、假期及办理各方面的手续（供电报装从正式受理到进场接通时间除外）等因素而延后。如因承包人的原因导致工期延期的（遇不可抗力因素除外），则每延误一天，承包人须向发包人支付违约金10000元。
2.4 本招标工程不分标段，招标内容、规模和招标控制价（最高投标限价）：
招标内容：具体详见施工图纸及工程量清单。
招标控制价（最高投标限价）：本项目的招标控制价（最高投标限价）为￥976,471.87元。
2.5 承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。
2.6 工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。
2.7安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到合格标准。
3.资格审查方式
本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。
4.投标人资格要求
投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：
4.1 法人资格
投标人应具有在中华人民共和国境内注册的有效的独立企业法人营业执照。
4.2 对投标人企业的资质要求
4.2.1投标人须符合以①或②项资质要求：
①具有承接本工程所需的输变电工程专业承包三级或以上资质。
******委员会）或其派出机构颁发的有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承装、承修、承试类五级（或以上）。
4.2.2 本工程不接受联合体投标。
4.3投标人须持有有效的《安全生产许可证》。
4.4 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：******）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。
4.5 对投标人拟派项目负责人的要求
4.5.1对拟派项目负责人的资格要求：1名，对拟派项目负责人的资格要求须具备注册于投标人本单位的机电工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（在广东省内注册的二级建造师可提供“取得广东省二级建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（b证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。
4.5.2拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。
4.5.3需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件为准。【注：有效的社保证明材料包括：投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明原件或复印件并加盖投标人公章；或投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件并加盖投标人公章。
4.5.5投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。如本项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。
4.6专职安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（c证）》或《安全生产考核合格证（综合类c3证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且为投标单位在职人员。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件的扫描件为准。
4.7对投标人企业的信誉要求
4.7.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
4.7.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）
4.7.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）
******法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。
******改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。
******管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数（2022）14号），对在工程建设领域安全生产工作中存在瞒报、谎报、迟报生产安全事故、拒不缴纳罚款、拒不执行政府部门指令等行为，或在投标过程中不按招标文件要求如实汇报生产安全事故情况，依法依规被限制其在一定时限内参与我市工程建设项目投标，尚处于限制投标期内的，不得参与投标。
******管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数（2022）14号），对在广东辖区内发生较大及以上建筑施工安全事故的企业，或在佛山辖区内发生死亡2人及以下一般事故的企业，或频发事故的企业，依法依规被严格限制其在我市范围内参与招标投标活动，尚处于限制期内的，不得参与投标。
5.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取
5.1招标公告发布时间：2024年8月6日至2024年8月8日（北京时间）。
******有限公司购买，施工图纸制作成光盘，投标人以现金方式购买招标文件和领取施工图纸光盘时不须携带任何证明材料。
******有限公司报名；逾期不购买招标文件的，均视为自动放弃投标权利。
电话：0757-****** 联系人：曾小姐
售价：招标文件每套人民币现金300元（含电子版），售后不退。
备注：投标人报名成功后，领取招标代理开出的“投标单位已经购买招标文件资料”的相关凭证依据，并在递交投标资料当日出具该凭证，否则招标代理或招标人有权不接收其投标文件资料。
5.3报名时间：2024年8月6日至2024年8月8日止（8时30分至12时00分、14时00分******有限公司报名。
6.投标保证金（本项目不适用）
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2024年8月12日10时00分（北京时间），投标人应于2024年8月12日9时30分～10时00分（北京时间）内递交投标文件。
******有限公司(佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦27楼)。
7.3投标人须派授权代理人在投标截止时间前递交投标文件。授权代理人在递交投标文件时须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书、授权委托书供招标人核查，核查未通过的，招标人将不予接收其投标文件。
备注：法定代表人证明书和授权委托书除附在资格审查资料及投标文件中外，还须另外随身携带一份；未随身携带身份证明文件的招标人将不予接收其投标文件。
7.4，投标文件密封情况检查由招标人和招标代理机构在接收投标文件时实施并当场宣布检查结果。投标文件的密封性不符合招标文件要求的，招标人将不予接收其投标文件。
******改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》（佛发改招〔2013〕11号）的要求，在投标文件首页******委员会将否决其投标。
8.发布公告的媒介
******有限公司网站(******/)发布。
9.异议与投诉
9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起5日内向行政监督部门实名投诉。
9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。
10.其他
10.1投标人要求澄清招标文件，应当按照招标文件中指定的电子信箱（或地址）在投标截止10天前通过电子邮件或书面形式传递给招标代理机构。投标人传递的电子邮件或书面投标疑问应列明招标项目名称，但不得署名，否则其投标疑问招标人将不予答复。
******有限公司网站(************有限公司网站(******/)下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。
10.3投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时，招标人将依法重新组织招标。
10.4本次招标采用的评定标办法是综合评估法。
11.联系方式
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| ******街道海六路8号联达大厦805m室 | 地址：佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦23楼 |
| 联系人：龚先生 | 联系人：黎小姐 |
| 电话：0757-****** | 电话：0757-****** |
| 电子邮件：****** |
******有限公司
2024年8月6日
